建設安裝承攬合同范本

　　在人民愈發(fā)重視法律的社會中，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么相關的合同到底怎么寫呢？下面是小編幫大家整理的建設安裝承攬合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　甲方：_____________________(發(fā)包方)

　　乙方：_____________________(承包方)

　　甲方：_____________________(發(fā)包方)

　　乙方：_____________________(承包方)

　　本著互相信任的原則，就甲方的工程達成以下協議。

　　第一條工程概況

　　1.裝修施工地點：___________________________________________

　　2.工期：_______年___月___日至_______年___月___日

　　3.本項工程預計費用________元人民幣。

　　第二條材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料

　　乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現甲方提供的材料有質量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規(guī)定的裝飾裝修，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。

　　3.乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，安全帽、安全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。

　　第三條關于工程質量及驗收的約定

　　1、乙方的工程質量應當符合國家的相關質量標準。

　　2、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知3日內組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。

　　第四條有關安全生產和防火等的現場管理約定：

　　1.嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。

　　2.未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　4.保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。

　　5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

　　6.乙方如因施工原因需居住在現場，日水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。

　　7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現場。

　　8.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門，若發(fā)現偷盜現象按材料價格加倍賠償。

　　第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：

　　1.工程款付款方式：

　　布管驗收合格后支付工錢的________%,水電完工后支付________%,整體竣工驗收合格后支付________%

　　2.乙方承包內容：(可以選擇)

　　1).水電開槽、布線、穿線、埋槽

　　2).所有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)

　　3).水電施工的穿墻、打孔、切割

　　4).開關面板安裝

　　5).小五金、馬桶、的安裝

　　6).后期燈具的安裝

　　3.工程結算方式：

　　按實結算：總價結算：________元/平米(套內面積)

　　第六條違約責任：

　　1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。

　　第七條糾紛處理方式：

　　雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院(機關)訴訟解決。

　　守約方為維護自己的權益，向人民法院訴訟，所花費的_____、誤工費、交通費，都由違約方承擔。

　　第八條合同的變更和解除：

　　1.合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協議，解除本合同。

　　第九條。其它約定：

　　1.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。

　　第十條附則

　　(一)本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉包。

　　(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　(四)合同有效期至_____________________。

　　(五)水電工程保修年，超過保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。

　　(六)合同簽訂地：龍馬潭區(qū)王氏大酒店

　　特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償等任何法律責任。

　　甲方簽字(蓋章)：_____________________

　　乙方簽字(蓋章):_____________________

　　_____年_____月_____日

【建設安裝承攬合同】相關文章：

安裝承攬合同09-29

安裝承攬協議08-31

精華安裝承攬合同09-29

安裝承攬合同最新范本04-09

建設材料承攬加工合同04-22

委托承攬電梯安裝調試合同01-13

承攬加工安裝報刊亭合同09-09

防盜門加工安裝承攬合同03-24

有關承攬加工安裝報刊亭合同01-07

建設工程承攬施工合同范本09-20